装修合同超过工期可以要求其赔偿因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。当事人就违约责任约定了相关条款的,按照合同的约定进行赔偿。但赔偿额不得过分高于造成的损失。
法律依据
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2022-08-12 16:25
依据《民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
2024-10-08 09:56
业主与装修公司构成承揽合同法律关系。
装修公司拖延工期的行为属于违约行为,业主可以要求其承担违约责任。
业主可以结合自身情况进行维权,先与装修公司进行协商,协商不成,有仲裁协议的可向仲裁机构申请仲裁,若无,则可以通过民事法律途径解决。
2024-12-30 08:37
施工方拖延工期是违约行为,一般按照合同约定赔偿,合同如果没有约定的,按照实际造成的损失赔偿。双方可以就赔偿事宜进行协商,协商不成可以向法院提起诉讼。
一、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
二、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
三、起诉必须符合下列条件:
1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
2、有明确的被告;
3、有具体的诉讼请求和事实、理由;
4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
2026-01-15 09:51
工程合同中的工期纠纷的处理方式有:
1、双方可通过协商的方式解决纠纷;
2、可以向仲裁机构申请仲裁;
3、可以向有管辖权的人民法院提起诉讼以解决争议。
2023-04-12 11:45
离婚时,如果是一方单独出的装修费,那也只能要求另一方进行补偿,具体补偿数额可以双协商决定,协商不成可以请求法院判决。但是一般来说,装修部分会随着时间推移而贬值,因而其获得补偿也极为有限。所以如果想要得到与购房款对等的补偿,必须在装修前就签订协议,将装修款当做购房出资款来对待。