建筑工程合同纠纷种类有:勘察、设计、施工、监理合同纠纷;工程合同的效力纠纷;合同无效结算纠纷;黑白合同纠纷;工程款结算采取何种标准纠纷;造价司法鉴定范围纠纷;工程质量、工期、农民工利益纠纷。法律依据:《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十四条勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。第七百九十六条建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
法律依据
《中华人民共和国民法典》第七百八十八条 【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《中华人民共和国民法典》第七百九十四条 【勘察、设计合同的内容】勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
《中华人民共和国民法典》第七百九十五条 【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
《中华人民共和国民法典》第七百九十六条 【建设工程监理】建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
2023-05-27 10:00
2023-06-12 17:06
涉外合同发生纠纷解决途径有:1、和解。协商和调解应当在当事人自愿的基础上进行;2、仲裁。当事人申请仲裁应当有依法订立的仲裁协议或者仲裁条款;3、诉讼,起诉必须符合法定条件。
2023-06-06 10:55
建设工程施工合同发生了纠纷应按平等互利、协商一致的原则加以协商,协商不成可由指定机构进行仲裁,仍未解决的可携带相关材料向辖区人民法院依法提起诉讼。
2023-06-28 11:07
合同纠纷一般受理后30天左右开庭,具体案子情况不同。合同纠纷适用民事诉讼程序,人民法院在受理案件后审查材料决定是否立案。符合立案条件的登记立案,需要补充材料的,在补充材料后7日内决定是否立案。决定立案的,确定举证期限,第一审普通程序案件一般在十五日左右。
2023-08-17 15:26
承包合同纠纷通常是由提出诉讼主张的一方当事人来举证。根据我国民事诉讼谁主张谁举证的原则,依法应由提出相应主张的人提供相应的证据;如果属于当事人及其代理人因客观原因不能自行收集的证据,当事人还可申请法院进行调查收集。