根据法律规定,建设单位应当自领取建设工程施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
法律依据:
《中华人民共和国建筑法》第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
2022-08-11 10:41
没有施工许可证开工是一种违法行为,还会被处一定的罚款。 根据我国《建筑法》规定,未取得施工许可证,或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。 对于未取得施工许可证,或者为规避办理施工许可证,将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令停止施工,限期改正,对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款;对施工单位处3万元以下罚款。
2022-08-10 15:39
申请领取施工许可证,应当具备下列条件: (一)已经办理该建筑工程用地批准手续,房屋装饰装修工程应当取得房屋所有权人同意; (二)已经取得规划许可证; (三)需要征收、拆迁的,其进度符合施工要求; (四)已经确定建筑施工企业,并签订施工承包合同; (五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件已按规定进行了审查,依法建设的人防工程的施工图符合有关法律规定; (六)有保证工程质量和安全的具体措施,并按规定办理了工程质量监督手续; (七)建设资金已经落实,建设工期不足1年的,到位资金不得少于工程合同价款的50%;建设工期超过1年的,到位资金不得少于工程合同价款的30%; (八)法律、行政法规规定的其他条件。
2022-09-24 10:21
建筑工程规划许可证有效期:建设单位或个人在取得建设用地规划许可证后一年内未办完用地手续,或取得建设工程规划许可证后一年内未开工,又未办理延期手续的,建设用地规划许可证或建设工程规划许可证自行失效。
2023-05-27 08:49
建设工程施工合同工程款有纠纷,当事人可以与对方协商解决,也可以直接向人民法院起诉。我国法律规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。
2023-06-12 17:03
建设工程施工合同工程款有纠纷,当事人可以与对方协商解决,也可以直接向人民法院起诉。我国法律规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。