建设工程纠纷只能约定由不动产所在地（即建设工程所在地）法院管辖，不能约定其他法院管辖。 因为“建设工程施工合同纠纷”划分到不动产专属管辖的范畴，
工程款纠纷诉讼时效为三年，特殊情况可以申请适当延长。 该诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利受到损害之日超过二十年的人民法院不予保护。到法院起诉后，法院多长时间能判决要根据案件具体情况来分析。
分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为，该总承包人并不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。
我国法律规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标： （1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； （2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； （3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
当以下几种情形出现时，可能会导致工期的延迟： 1、在本应当由发包方履行义务的期限内，无法如约提供相关图纸以及开工必需的设备与条件。 2、发包方未能依照协议约定的时间节点支付工程预付款项和进展款项，从而影响了工程的正常推进。 3、工程师未能按照合同的规定提供充足的指令和批准，严重制约了施工工作的正常展开。 4、工程设计方面的重大改变或工程量大幅度增长。 5、一周以内非承包方因素导致的连续停止供水、供电、供气，累计超过8个小时。 6、由于不可抗拒的自然外因。 7、在专有条款中明确约定或经工程师许可的其他工期可以延迟的特殊情形。
具备以下条件建设工程可以招标： 1.招标人已经依法成立； 2.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； 3.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准； 4.有相应资金或资金来源已经落实； 5.有招标所需的设计图纸及技术资料。
工程监理人的责任是： 合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作； 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料； 非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。
建设工程合同无约定逾期竣工的违约金可以补充约定，无法补充约定的，就按照法律规定来确定。 造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益； 但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
1．监理合同的当事人双方应当是具有民事权利能力和民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其他社会组织，个人在法律允许范围内也可以成为合同当事人。 作为委托人必须是有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人，作为监理人必须是依法成立具有法人资格的监理单位，并且所承担的工程监理业务应与单位资质相符合。 2．监理合同的订立必须符合工程项目建设程序。 3、委托监理合同的标的是服务，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订的其他合同的履行实施监督和管理。 因此《中华人民共和国合同法》将监理合同划入委托合同的范畴。
建设工程分包合同无效的，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理： （一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用； （二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
鲁ICP备20017401号-2 Copyright © 2020-2026 山东律说信息科技有限公司 All Rights Reserved.
