造成工程进度款欠款的原因有施工单位施工缓慢,质量不符合设计要求;发包单位提供材料不合标准,延缓工程进度;发包单位资金周转困难;监理单位不及时出具监理意见等。
法律依据:
根据2021年1月1日起施行的《民法典》第七百九十八条,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2022-08-05 16:09
工程进度款的支付方式如下:1、分段结算,对于当年开工但当年不能竣工的项目,按照其工程形象进度划分不同阶段进行结算;2、竣工后一次结算,规模较小的项目,竣工后一次结算的方式;3、按月结算,即每个月结算一次;4、双方约定的其他的结算方式。根据法律规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,人民法院应予支持,但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,人民法院不予支持。
2022-08-11 14:04
工程进度款是指在施工过程中,按逐月、多个月份合计或形象进度、或控制界面等,完成的工程数量计算的各项费用总和。
国家规定的工程进度款结算方式如下:
1、按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。
2、分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。
2022-10-28 15:11
工程进度款支付方式的规定如下。工程进度款是按照合同中的付款方式进行支付的。执行工程进度款包含月结付款、工程阶段付款、一次性付款等等。其中月结付款指的是工程进度款是按照每月支来付。合同期在两年以上的项目,在年底的时候进行工程的清查,并且办理年度的结算。分部工程结算支付指的是从当年开工,但是当年却不能完成的工程,依照工程的进度,进度款会分成不同的阶段,具体划分会在合同中进行约定。
2024-11-15 09:13
向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。拖欠工程款纠纷的诉讼时效为三年。自当事人知道或应当知道其权益受到损害时起计算。
2025-01-03 10:42
进行工程索赔的原因如下:
因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;
由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;
不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。