2025-03-12 09:15

发包人违约如何处理？

发包方违约，未违约方可以要求其承担违约责任。 一、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 二、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 三、因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

2025-01-07 10:29

发包方违约如何处理

发包人未能按照合同约定提供勘察、设计工作所需工作条件的，勘察人、设计人应当通知发包人在合理期限内提供； 如果发包人未提供必要的工作条件致使勘察、设计工作无法正常进行的，勘察人、设计人有权停工、顺延工期，并要求发包人承担勘察人、设计人停工期间的损失。

2025-01-02 10:24

承包人与发包人之间纠纷怎么处理

1、承包人与发包人一旦签订了建设工程施工合同，双方就应当按照合同约定全面履行合同义务。一方违约，另一方可以根据施工合同的约定追究违约责任并可以依法解除施工合同。 2、有约定的按约定；没有约定的可以协商；协商不成的请求调解；调解不成的可以向法院起诉；当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的，可以申请仲裁机构进行仲裁。行为人也可以直接提起诉讼或申请仲裁。

2024-06-19 10:58

发包方单方违约怎么办

发包方单方违约，承包方可以要求发包方继续履行承包合同并采取补救措施或者赔偿损失，承包方选择解除承包合同的，有权要求按照双方签订的工程承包合同中的违约金进行赔付，约定的违约金过高或过低可以请求适当变更。

2024-04-12 13:35

工程合同发包方违约承包方应当怎么处理

工程合同发包方违约的，承包方可以要求违约发包方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 如果工程合同中约定了违约金的，承包方可以要求对方按照约定支付违约金；如果没有约定违约金的数额的，承包方可以要求对方按照实际造成的损失承担违约责任。 如果对方拒不承担违约责任的，承包方可以通过向被告住所地法院或者合同履行地的基层法院提起诉讼。