在拖欠工程款的情形下承包人是可以停工的,且承包人可以向发包人主张停工期间所造成的损失。我国《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
法律依据
《中华人民共和国民法典》第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《中华人民共和国民法典》第八百零四条 【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2022-08-10 16:39
可以。
发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。
当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。
这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。
2022-08-12 13:37
政府不履行支付工程款的义务时,承包人可以要求政府按期支付工程款和利息,并且要求政府按照合同的约定支付违约金。因此,拖欠工程款一般为违约行为,而不是违法行为。按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定,“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”
承包人可采取协商解决的办法处理。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商,达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。无法达成协商的,承包人也可以通过诉讼来维护自己的权益,一旦超过了三年的诉讼时效,就丧失了胜诉权。起诉要求支付工程款后,法院依法做出判决,胜诉之后,如果对方拒绝履行的,胜诉方可以向人民法院申请强制执行。
2022-08-10 16:46
工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。
如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
2025-08-07 09:16
工程停工两年可以要求结算,一般先协商,协商不成的可以起诉。
工程因业主原因停工,超过两年可以调价或者更改合同内容,严格来说,属于发包方违约,违约可以解除或者变更合同,并且支付违约金或者赔偿经济损失。
当然,除了违约金之外,终止合同的,还需要结算工程款项。
2023-06-26 11:18
拖欠工程款的诉讼时效是三年。拖欠工程款是指在建设工程中,发包方不按合同或结算报告支付工程款,导致拖欠承包方工程款,而承包方又拖欠分包商等一系列债务。