工程停工两年可以要求结算,一般先协商,协商不成的可以起诉。
工程因业主原因停工,超过两年可以调价或者更改合同内容,严格来说,属于发包方违约,违约可以解除或者变更合同,并且支付违约金或者赔偿经济损失。
当然,除了违约金之外,终止合同的,还需要结算工程款项。
法律依据
《中华人民共和国合同法》第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失;”
2022-08-10 16:46
工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。
如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
2022-08-10 16:39
可以。
发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。
当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。
这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。
2024-09-09 10:44
未结算工程款的工程可以转让。法律规定,发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人,因此工程款未结算能转让。
2022-08-10 16:41
工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。
如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
2025-09-05 13:36
在拖欠工程款的情形下承包人是可以停工的,且承包人可以向发包人主张停工期间所造成的损失。我国《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。