发包人可以向承包人索赔,由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人就可以主张索赔。承包人不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,发包人可以通知承包人,按协议条,款约定支付违约金,赔偿因其违约给发包人造成的损失。
法律依据
《中华人民共和国建筑法》第五十五条 建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
2025-04-21 16:43
承包人可以申请的施工索赔有:指令错误造成的损失;未按合同时间提供图纸造成的损失;延期开工或暂停施工造成的损失;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失;对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失;供应的材料设备不合格造成的损失。
2022-08-10 15:35
承包人的索赔程序一般有以下几方面:
在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包人发现索赔机会,应先提出索赔意向。然后是准备索赔资料,提交索赔文件。
提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件,索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。
工程师根据发包人的授权和委托,对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确,合理,并在授权范围内初步作出判断,初步确定补偿额度,或要求补充证据,或者要求修改索赔报告,对索赔的初步处理意见要提交发包人。
对工程师的初步处理意见,发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受,三方可就索赔进行协商解决,达成一致意见,如协商无法达成一致意见,则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
2024-10-08 10:02
承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容:
1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失;
2、工程设计变更导致工期延长的损失;
3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失;
4、发包人工作失误造成的损失。
这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。
2022-08-10 16:13
承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容:
1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失;
2、工程设计变更导致工期延长的损失;
3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失;
4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。
2022-08-12 13:37
承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容:
1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失;
2、工程设计变更导致工期延长的损失;
3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失;
4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。