工期延误的情形包括： 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工程量增加。 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6
根据我们国家《招标投标法》第八条规定：招标人应当是有招标项目、依法进行招标的法人或者其他组织，且应当有进行招标项目的相应资金或者是资金来源已经落实。 投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，那么投标人应当具备规定的资格条件。
根据我们国家《招标投标法》第三条的规定，下列3项属于必须招标的项目。 1.大型基础设施、公用事业等关系社会公众利益、公众安全的项目。 2.全部或者是部分使用国有资金投资或者是国家融资的项目。 3.使用国际组织或者是外国政府贷款、援助资金的项目。
承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 中标人将中标项目转给他人，那么将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的。 或者是分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；
根据相关法律规定，不予批准晋升资质等级申请的情况包括： 1、与建设单位或者企业之间相互串通投标，或者以行贿等不正当手段谋取中标的。 2、未取得施工许可证擅自施工的。 3、将承包的工程转包或者是违法分包的。 4、严重违反国家工程建设强制性标准的。 5、发生过三级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两起以上四级工程建设质量安全事故的。 6、隐瞒或者谎报、拖延报
建筑工程的全面审计：是指按照国家或行业建筑工程预算定额的编制顺序或施工的先后顺序，逐一的对全部项目进行审查的方法。 其具体计算方法和审查过程与编制施工图预算基本相同。此方法的优点是全面、细致，经审计的工程造价差错比较少、质量比较高，缺点是工作量较大。 对于工程量比较小、工艺比较简单、造价编制或报价单位技术力量薄弱，甚至信誉度较低的单位须采用全面审计法。
工程审计包括两大类型：工程造价审计和竣工财务决算审计。具体而言，造价审计一般是对单项、单位工程的造价进行审核。 其审计过程与乙方的决算编制过程基本相同，即按照工程量套定价。这由造价工程师完成。 对于建设单位来说，由于造价审计是由审核单项、单位工程的合同造价，一个建设项目的总的支出是由很多单项、单位工程组成的。 而且还有很多支出比如前期开发费用、工程管理杂费等是不需要造价审计的
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条规定：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条规定，认定无效。 1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。 2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。 3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
属于因主体资质欠缺导致签订的建设工程无效的情形包括： 1、不具有经营建筑活动主体资格的企业或个人。 2、不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具有从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程。 3、资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程。 4、不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程。
建设工程施工人主要承担以下两方面的责任。 1、施工质量不符合约定的违约责任。《合同法》第281条的规定：因施工人的因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。 经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 2、施工人的损害赔偿责任。因施工人的原因，致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，施工人应当承担
建设单位索赔的内容包括。 1、工期延误反索赔：指工期延误属于施工单位责任时，建设单位对施工单位进行索赔，即由施工单位支付延期竣工违约金。 2、施工缺陷索赔：指施工单位的施工质量不符合施工技术规程的要求，或使用的设备和材料不符合合同规定，或在保修期未满以前未完成应该负责补修的工程时，建设单位有权向施工单位追究责任。 3、对指定分包人的付款索赔：指工程施工单位未能提供已向指定分包
接受分包的人不能再分包。根据相关法律规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和
鲁ICP备20017401号-2 Copyright © 2020-2025 山东律说信息科技有限公司 All Rights Reserved.
